Условия оплаты в договоре 3 частями. Порядок расчетов по договору оказания услуг

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора подряда с оплатой по частям, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 9,0 кб.

Предмет договора
Права и обязанности сторон
Цена договора и порядок расчетов
Ответственность сторон
Конфиденциальность
Гарантийный срок и срок действия договора
Заключительные положения
Адреса и реквизиты сторон
Подписи сторон

ДОГОВОР ПОДРЯДА с оплатой по частям

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по ______________________________.

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее __________ дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику.

2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее ____________________ с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие техническим характеристикам, изложенным в Технических требованиях и Технических заданиях на проектирование.

2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами, и определенными в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений.

3.2. Заказчик оплачивает __________% стоимости работ в течение __________ банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся __________% от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение __________ банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик организует и обеспечивает ____________________ в срок до «_____» _______________2016 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

Заказчик Адрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Тип: Договор подряда

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА (ОПЛАТА ЧАСТЯМИ, С УСЛОВИЕМ О ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА НЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ)

г._______________ «_____»___________20___г.

_____________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, организации)

именуем___ в дальнейшем «Продавец» в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующ___ на основании ____________________________________________________,

с одной стороны, и Аудиторская организация ООО «Форос Аудит», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Васильевой Е.В., действующая на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

(указать наименование, характеристики товара)

1.2. Товар по настоящему Договору передается в количестве _____________________________________________________________________________.

(указать количество или порядок его определения)

КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

стандарту N ___________________;
регламенту N __________________.

2.2. Качество Товара подтверждается _____________________________________________________________________________,

(указать документы, подтверждающие качество)

выданными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения цены;
безвозмездного устранения недостатков в срок не более _______________ с даты _______________;
возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

2.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;
потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

3.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: _____________________________________________________________________________.

3.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее «___»___________ ____ г.

3.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее _____________________________________________________________________________.

3.4. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества и количества условиям настоящего Договора и принять Товар.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.

3.6. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____________ (________________) рублей (цена Договора).

4.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке:

4.2.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от цены Договора, что составляет _____ (____________) рублей, в срок до «___»__________ ____ г.

4.2.2. Оставшаяся часть в размере _____% от цены Договора, что составляет _____ (____________) рублей, Покупатель уплачивает в течение ________ дней с даты подписания акта приема-передачи Товара (п. 3.4 настоящего Договора).

4.3. Оплата производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу.

(указать какое имущество может быть передано в качестве оплаты, в каком количестве, а также иные условия оплаты по соглашению Сторон)

4.5. Датой оплаты считается дата передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо дата передачи Покупателем имущества Продавцу в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены соответствующего Товара.

5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в _____________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

г. _______________ "___"__________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и _______________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель — принять и оплатить следующий товар: ________________________ ___________________________________________________________________________ (указать наименование, характеристики товара) (далее по тексту — "Товар") <*>.

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Товар по настоящему Договору передается в количестве _____________ _____________________________________________________________________ <**>.

Как вносится предоплата по договору оказания услуг

(указать количество или порядок его определения)

<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

— стандарту N _______________;

— регламенту N _______________.

2.2. Качество Товара подтверждается ___________________________________ __________________________________________________________________________, (указать документы, подтверждающие качество) выданными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

— соразмерного уменьшения цены;

— безвозмездного устранения недостатков в срок не более _______________ с даты __________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

3.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: _______________________.

3.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее "___"___________ ____ г.

3.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее ___________________________.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (____________) рублей (цена Договора).

4.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке:

4.2.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от цены Договора, что составляет _____ (____________) рублей, в срок до "___"___________ ____ г.

4.3. Оплата производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу.

4.4. Стороны пришли к соглашению о том, что уплата цены Договора может производиться неденежными средствами, а именно: ___________________________ __________________________________________________________________________. (указать какое имущество может быть передано в качестве оплаты, в каком количестве, а также иные условия оплаты по соглашению Сторон)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. ФОРС-МАЖОР

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <***>

<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ______________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец: Покупатель: ________________/________________ _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Комментарии:

ДОГОВОР ПОДРЯДА

с оплатой по частям

в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и гр. , паспорт: серия, № , выданный, проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по.

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.2. Заказчик оплачивает % стоимости работ в течение банковских дней с момента подписания настоящего договора.

Как в договоре написать про предоплату

Оставшиеся % от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик организует и обеспечивает в срок до «»2018 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

Заказчик Регистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

доля платежной суммы

Варианты ответов к вашему кроссворду

ТРАНШ

СПИСАНИЕ

Выплата долга путем периодических платежей части основной суммы долга

Варианты оплаты по договору могут быть различны в зависимости от ситуации. Это может быть предварительная оплата, оплата по факту или абонентская плата. Так «порядок расчетов между сторонами» является одним из важных разделов любого договора и в зависимости от вида договора, который заключается стороны сами должны определить порядок расчетов.

Читайте как исправить ошибки в бухгалтерских документах по платным услугам в .

В договоре возмездного оказания услуг могут быть установлены следующие варианты оплаты:*

предварительная оплата или аванс (услуги оплачиваются до момента их получения заказчиком);
оплата услуг после их оказания (услуги оплачиваются после их оказания в полном объеме);
абонентская плата (услуги оплачиваются регулярно в одинаковом размере за потребление неограниченного объема услуг).

Во всех вариантах оплаты есть свои преимущества и риски для заказчика.

Внимание! Для некоторых видов услуг обязательно требуется указывать порядок их оплаты.

Это образовательные услуги и большая часть услуг связи (п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505, п. 54 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310, п. 20 Правил оказания услуг подвижной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328, и т. д.).

Когда заказчику нужно оплатить услуги, если порядок оплаты в договоре не согласован

В таком случае оплата производится в разумный срок после оказания услуг в полном объеме или в течение семи дней с момента предъявления требования исполнителем (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Иначе заказчику придется уплатить проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ или договорную неустойку за просрочку оплаты услуг по статье 330 Гражданского кодекса РФ. Однако во взыскании договорной неустойки исполнителю может быть отказано, если суд не сможет установить период просрочки (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2009 г. № 07АП-7137/09 по делу № А67-2985/09).

Очень часто в договоре оплата и срок выплаты вознаграждения исполнителю ставятся в зависимость:

от действия или решения государственного органа;
от действия третьих лиц;
от достижения иного результата.

Однако на практике суды отказывают во взыскании такой оплаты, поскольку постановка условия о выплате вознаграждения в зависимость от указанных выше событий противоречит статьям 779 и 781 Гражданского кодекса РФ (постановления Конституционного суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П, ФАС Западно-Сибирского округа от 21 января 2010 г. по делу № А03-3041/2009, ФАС Московского округа от 15 июня 2010 г. № КГ-А40/4882-10 по делу № А40-136500/09-21-954).

Предоплата*

Преимущества для заказчика:

договором можно предусмотреть условие о процентах за пользование коммерческим кредитом в виде предварительной оплаты (аванса).

Риски для заказчика:

если контрагент не исполнит обязательство по оказанию услуг, то могут возникнуть трудности с возвратом уплаченного аванса;
если сам заказчик нарушит обязательство о предоплате, ему придется уплатить исполнителю предоплату и договорную неустойку (п. 1 ст. 330 ГК РФ) или проценты по пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ.

Большим недостатком предоплаты для заказчика также является сам факт изъятия денежных средств из оборота до получения услуги.

Кроме того, даже в случае невыплаты заказчиком предоплаты исполнитель может оказать услуги и потребовать их оплаты.

Если стороны выбрали вариант с предоплатой, то в договоре нужно указать следующее.

1. Срок и размер предоплаты:

срок можно определить календарной датой или периодом времени, которые наступают до момента завершения процесса оказания услуг или его этапа (ст. 190–194 ГК РФ);

Пример формулировки условия договора о сроке предоплаты*

«Заказчик обязуется оплатить услуги "___" _________ 20__ г. (указывается календарная дата)» или «Заказчик обязуется оплатить услуги не позднее ______ (количество дней) дней с момента _________ (указывается событие, которое должно неизбежно наступить)».

размер предоплаты можно указать в определенной сумме денежных средств или в процентах от общей цены услуг;

Пример формулировки условия договора о размере предоплаты*

«Заказчик обязуется оплатить услуги в следующие сроки:

в срок до "___"_________ 20__ г. – 50% цены услуг;

в срок до "___"_________ 20__ г. – оставшиеся 50%».

«Оплата услуг осуществляется заказчиком в соответствии с графиком платежей согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора».

в случае разделения оплаты на части нужно указать срок и размер оставшейся части.

Пример формулировки условия договора о частичной предоплате

«Заказчик обязуется оплатить аванс в размере ___________ в срок до "___" _________ 20__ г.

Оставшуюся часть в размере ______________ заказчик обязуется внести в течение _________ дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг».

2. Проценты на сумму предоплаты – коммерческий кредит (п. 1 ст. 823 ГК РФ).

Если внести такое условие в договор, то исполнитель будет обязан уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты (аванса). При этом рекомендуется в договоре особо выделить, что «исполнителю предоставляется коммерческий кредит в виде предварительной оплаты (аванса)».

Обязательно нужно указать:

размер процентов;
момент начала начисления процентов.

Пример формулировки условия договора о предоплате на условиях коммерческого кредита

«На сумму аванса начисляются проценты в размере ___% годовых за каждый день с момента получения исполнителем суммы предварительной оплаты до момента получения услуг заказчиком».
Если условие о процентах договором не предусмотрено, то будет считаться, что предоплата не является коммерческим кредитом. А значит, заказчик сможет взыскать только проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ за период просрочки оказания услуг.

Внимание! Заказчик сможет вернуть предоплату от исполнителя, который не оказал услуги, только после расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон

Это связано с тем, что по общему правилу стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено по обязательству до момента изменения или расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ).

Более того, ВАС РФ указал, что положения о неосновательном обогащении подлежат применению только к требованиям:

о возврате ошибочно исполненного, а также
о возврате исполненного в случае расторжения договора.

(п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» (далее – информационное письмо № 49), п. 65 постановления от 29 апреля 2010 г. Пленума Верховного суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – постановление № 10/22)).

Таким образом, по общему правилу заказчик может потребовать от исполнителя вернуть перечисленную предоплату только после того, как:

истечет срок действия договора, либо
стороны подпишут соглашение о расторжении договора, либо
откажется от исполнения договора в одностороннем порядке.

Оплата по факту*

Преимущества для заказчика.

В случае некачественного оказания услуг или нарушения срока их оказания заказчик может отказаться оплачивать услуги (п. 1 ст. 711, п. 1 ст. 720, ст. 783, п. 2 ст. 405 ГК РФ). Это условие стимулирует исполнителя к надлежащему и своевременному оказанию услуг.

Риски для заказчика.

Может быть установлена обязанность заказчика уплачивать проценты на цену услуг с момента их получения (приемки) до момента осуществления оплаты по договору.

Если стороны выбрали вариант с оплатой по факту, то в договоре нужно указать следующее.

1. Срок оплаты

Срок можно определить календарной датой или периодом времени, которые наступают после момента завершения процесса оказания услуг или его этапа (ст. 190–194 ГК РФ). Также можно связать срок оплаты с событием, которое неизбежно должно наступить или наступило (например, принятие услуг, заключение договора).

Пример формулировки условия договора о сроке оплаты

«Заказчик обязуется оплатить услуги "___"_________ 20__ г. (указывается календарная дата)»

«Заказчик обязан оплатить услуги не позднее ______ (количество дней) дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг».

2. Проценты за пользование коммерческим кредитом в случае отсрочки или рассрочки оплаты

Это условие противоположно условию о процентах за пользование коммерческим кредитом в виде предварительной оплаты (аванса). Если оно будет включено в договор, то заказчик будет вынужден уплачивать проценты на цену услуг с момента их получения (приемки) до момента осуществления оплаты по договору.

Заказчику выгодно избегать включения этого условия в договор.

Абонентская плата*

Преимущества для заказчика:

объем заказанных и потребленных услуг зависит от будущих событий и действий заказчика;
заказчик может отказаться от потребления услуг, и тогда ему не придется вносить плату.

Пример формулировки условия договора об абонентской плате

«Заказчик обязуется не позднее ___ числа каждого, следующего за оплачиваемым, вносить плату в размере ___________ руб. на протяжении всего срока действия договора».

Риски для заказчика.

В случае минимального потребления заказчиком услуг он все равно будет вынужден внести фиксированную плату в установленный срок.

Совет

При выборе порядка оплаты нужно учитывать также содержание (природу) оказываемых услуг, поскольку от этого могут зависеть и последствия ненадлежащего исполнения или неисполнения договора (например, в случае несвоевременной оплаты услуг).*

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Москва" " 2013 г. ЗАО "ЕТегро Текнолоджис", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Изумрудова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________ , действующего на основании __________________________, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (далее по тексту настоящего Договора - "товар"), а Покупатель - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.Наименование, количество и цена товара согласована сторонами в Спецификации - (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 1.3.Производителем оборудования зарегистрированных торговых марок "Hyperion", "Factor", "Avelion" является ЗАО "ЕТегро Текнолоджис". 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 2.1. Срок поставки товара составляет 10 (десять) рабочих дней, с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, в соответствии, с п. 4.2. настоящего Договора, если иное не указано в Спецификации. В случае если в Спецификации указан иной срок, согласованный сторонами, сроком Поставки считается срок, указанный в Спецификации. Под сроком поставки понимается срок отгрузки товара на условиях самовывоза (п.2.3.1.) В случае доставки товара на склад Покупателя (п.2.3.2., п.2.3.3), срок доставки увеличивается на: 2.1.1. Три рабочих дня, в случае доставки в пределах г. Москвы. 2.1.2. Установленный транспортной компанией срок доставки плюс три рабочих дня, в случае доставки в регионы РФ транспортной компанией. 2.2. Поставщик направляет в адрес Покупателя уведомление по электронной почте о готовности оборудования к поставке, после чего Стороны согласовывают порядок поставки товара. 2.3. Поставка оборудования может осуществляться по согласованию сторон одним из следующих способов: 2.3.1. Отгрузка со склада Поставщика (самовывоз) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2 стр.12-13-14. Отгрузка осуществляется с 10-00 до 17-00 в рабочие дни. 2.3.2. Доставка автотранспортом Поставщика на склад Покупателя, в пределах г. Москвы. В этом случае дата и время доставки согласовываются сторонами дополнительно. 2.3.3. Доставка транспортной компанией на склад Покупателя в регион РФ, по письменной Заявке покупателя. 2.4. Оборудование поставляется Поставщиком в стандартной упаковке Производителя. Заполненный Гарантийный талон находиться внутри упаковки. 2.5. Право собственности на поставленное оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания транспортной накладной или товаросопроводительных документов. 3.КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации (ГОСТ Р). 3.2. Сертификаты на поставляемое оборудование доступны для скачивания на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/company/certificates 3.3. Гарантия на поставленное оборудование предоставляется Производителем оборудования. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) года с даты поставки оборудования. Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт и/или замена Поставщиком продукции или ее компонента с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами. 3.4. Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения и неисправности, возникшие при нарушении Покупателем правил обслуживания, хранения и эксплуатации оборудования (в том числе несанкционированных модернизации и ремонта), а также возникшие вследствие преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и воздействия иных посторонних факторов. 3.5. Условия, порядок гарантийного обслуживания и список сервисных центров доступны на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/support 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору оборудования составляет () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - () рубля и указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 4.2. Оплата поставляемого оборудования осуществляется путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в следующем порядке: 4.2.1.Авансовый платеж в размере 70% от стоимости оборудования, определённой в п. 4.1. настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящему Договору, а именно () рублей 00 копеек, в срок ________, с даты выставления счета. 4.2.2. Последующая оплата в размере 30% от стоимости оборудования, а именно () рублей 00 копеек течение 3 (трех) банковских дней с даты отгрузки Поставщиком товара по настоящему Договору. 4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за их ненадлежащее исполнение, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Досудебный порядок урегулирования является обязательным. 5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3. В случае просрочки сроков оплаты оборудования Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.4.Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в письменном виде. Сторона, не выполнившая данное требование не освобождается от ответственности. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. 7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.3. Настоящий Договор и все связанные с ним Документы, переданные сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, если не вызывает затруднение прочтение текстов подготовленных таким способом документов, четко видны оттиски печати и подписи уполномоченных представителей сторон. Стороны обязуются предоставить соответствующие оригиналы указанных документов в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи документов посредством факсимильной связи. 8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" Юридический адрес: 111141, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Фактический адрес: 111524, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Банковские реквизиты: ИНН 7720529520 КПП 772001001 Банковские реквизиты: р/сч. 40702810120100001444 в "ТКБ" (ЗАО) г. Москва к/сч 30101810800000000388 БИК 044525388 тел. +74953800288 Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/О.В. Изумрудов/ Покупатель: Юридический адрес: Фактический адрес: Банковские реквизиты: ИНН/КПП Банковские реквизиты В БИК К/с Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/ / Приложение № 1 к Договору поставки № от 2013 г. Спецификация № 1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование: п/пНаименование оборудованияЕд. изм.Кол-во Цена в руб. с НДС Сумма в руб. с НДС1.шт.Итого: В том числе НДС 18 %: Всего к оплате: () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - . Сводная таблица характеристик сервисных программ: Гарантийный план ETcare 3 years Standart (Стандартная гарантия 3 год)Включает: * Приём и регистрацию обращений, идентификацию отказов и поддержку пользователей - по телефону, факсу или электронной почте. * Приоритетное обслуживание на территории сервисного центра (СЦ) - диагностика отказов оборудования, ремонт, тестирование. * Время восстановления системы: 21 рабочий день. * Окно обслуживания: по рабочим дням с 10:00 до 19:00. * Ремонт/замена неисправных компонентов, проведение функциональных проверочных тестов. ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:ПРОДАВЕЦ:Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. / Генеральный директор " " ____________________ / / Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. /